****

本询比项目为********工程（项目编号：****-****-*****），采购人为****，采购代理机构为江苏中博通信有限公司。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。

*. 项目概况与采购内容

*.*项目概况：********工程。

*.*采购内容及标包划分情况：

*.*.*本项目采购内容如下：********年供应链丽泽办公室装修工程设计、施工（包工包料）（桌椅文件柜家具采购人自行采购），装修面积约***平方米，项目地址****市。项目预算为***元（不含税），其中包括暂列金额***（不含税）。工期：合同签订后*个日历日内完成施工图设计，具备施工条件后，工期为**个日历日。

本项目以预算金额为合同上限签订合同，最终按实际结算。

*.*.*本项目不划分标包。

*.*本项目设置最高限价，最高施工统*折扣率（非下浮率）为***%，响应报价折扣高于最高响应限价的，响应将被否决。

*.供应商资格要求

*.*供应商基本资格要求：

*.*.*供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。供应商应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与响应的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

注：提供有效的中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书扫描件，包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等。

*.*.*供应商的法定代表人或负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同*标包或者未划分标包的同*询比项目响应。

*.*.*资质要求

供应商须同时具有建设行政主管部门颁发的以下资质：

①工程设计资质：

建筑装饰工程设计专项乙级（含）以上资质（以资质证书许可范围为准，在有效期内）；

②施工资质：

建筑装修装饰工程专业承包*级（含）以上资质（以资质证书许可范围为准，在有效期内）；

③安全生产许可证。

注：（*）须提供有效期内的证书扫描件。

（*）供应商需提供至询比公告发布之日止的资质证明文件，由于目前住建部正在进行资质改革换证过渡阶段，依据《建设工程企业资质管理制度改革方案〔****〕**号》方案，过渡期内相对应的新旧资质均有效（例原通信工程施工总承包*级资质与新通信工程施工总承包甲级资质同等认可）。

*.*.*人员要求

（*）企业主要负责人：须具备安全生产考核合格证书（住建主管部门核发的*证）；

（*）项目负责人*人：

①须具备有效的建筑工程专业*级或以上注册建造师证，如注册证书超过有效期，需在注册证书扫描件后另附继续教育合格证明扫描件；

②须具备安全生产考核合格证书（住建主管部门核发的*证）。

③项目负责人需提供作为项目负责人自****年*月*日至本项目询比公告发布前*日同类型业绩案例（建筑面积***平方米（含）以上或施工合同金额在***元（含）以上的公共建筑装饰装修业绩）至少*个。

（*）专职安全生产管理人员*人：须具备相关主管部门核发且在有效期内的安全生产考核合格证书（住建主管部门核发的*证）。

*.*.*设计业绩要求

供应商****年*月*日至本项目询比公告发布前*日至少具备*个同类型设计业绩案例（建筑面积***平方米（含）以上或施工合同金额在***元（含）以上的公共建筑装饰装修设计业绩或设计合同金额在**元（含）以上的装饰装修设计业绩）

*.*.*施工业绩要求

供应商****年*月*日至本项目询比公告发布前*日至少具备*个同类型业绩案例（建筑面积***平方米（含）以上或施工合同金额在***元（含）以上的公共建筑装饰装修业绩）

*.*.*本次询比不接受联合体响应。

*.*供应商不得存在下列情形之*：

（*） 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（*） 被依法暂停或取消投标/响应资格的；

（*） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（*） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（*） 在最近*年内（自****年*月*日起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（*） 在最近*年内（自****年*月*日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（*） 在最近*年内（自****年*月*日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（*） 被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********.***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（*） 为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（**） 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（**） 为本询比项目的代建人；

（**） 为本询比项目的采购代理机构；

（**） 与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构同为*个法定代表人；

（**） 与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（**） 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（**） 法律法规、询比文件限定的其他情形。

*.*法律法规规定的其他要求。

*.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第*章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。

*.询比文件的获取

*.*获取时间：****年*月*日*时**分至****年*月**日**时**分（****时间，下同）。

*.*获取方式：有意向且具有提供标的能力的供应商，请于公告期内通过电子邮件形式报名参与本次响应，报名时提供公司名称、联系人、联系电话、联系地址、电子信箱，并注明报名项目的名称。

*.响应文件的提交

*.*递交截止时间：****年*月**日**时**分，请将响应文件电子版（包含盖章扫描件、可编辑版）加密处理后发送至采购人邮箱，逾期递交的文件不予接受。

*.*出现以下情形时，不予接收响应文件：

*.*.*逾期送达或者未送达指定地点的；

*.*.*未将响应文件电子版加密的；

*.*.*未按照本公告要求获得本项目询比文件的；

*.*.*询比文件规定的其他情形。

*.发布公告的媒介

本询比公告仅在中国通服数智云采综合服务网*****://****.********.**/上发布，其他媒介转载无效。

*.联系及异议接收方式

*.*联系方式

比 选 人：****

地 址：****市丰台区凤凰嘴街*号楼*号院

邮 编：******

联 系 人：****

电 话：/

电子邮件：/

采购代理机构：****

地 址：****市西城区南礼士路**号建威大厦****室

邮 编：******

联 系 人：刘怡，梁青梅，张萌，****

电 话：***********

电子邮件：******.******@********.**

开户银行：/

账 号：/

*.*异议接收方式

以书面形式通过异议接收邮箱实名提出。

异议接收邮箱：******.******@********.**

采购代理机构：****

****年*月*日