XD-25025-GS-广州华星中小扩产项目-给排水劳务询比采购公告
项目编号：
业主
单位
联系电话：查看
代理
单位
联系电话：查看
正文
**-*****-**-****小扩产项目-给排水劳务询比采购公告
**-*****-**-****小扩产项目-给排水劳务询比采购公告
(发布时间：****-**-**)
项目名称：
**-*****-**-****小扩产项目-给排水劳务
项目编号：
******-********
项目类型：
工程
采购方式：
询比采购
所属行业分类：
建筑业--建筑安装业
项目实施地点：
****市
招标人：
****
代理机构：
项目概况：
项目名称：****小扩产项目项目地址：****市****区预计完工时间：****年*月**日
其他：
标段/包名称：
**-*****-**-****小扩产项目-给排水劳务
标段/包编号：
******-********/**
文件获取开始时间：
****-**-** **:**
文件获取截止时间：
****-**-** **:**
文件发售金额(元)：
*
文件获取地点：
****
截标/开标时间：
****-**-** **:**
开标形式：
线上开标
工期（天）：
***
开标地点：
****
工期说明：
计划开工时间****年*月**日，计划竣工时间****年*月**日
采购范围：
给排水劳务
供应商基本要求：
*.具有法人资格和承担民事责任能力的供应商；*.公司成立不得少于*年；*.公司注册资本不得少于 ** *元。
供应商资质要求：
投标时需提供劳务资质等（有效期限内）；安全生产许可证（有效期限）等资质。如未提供时视为无效投标。
供应商业绩要求：
近*年电子行业相关*-*个业绩。
供应商其他要求：
*、具有良好的商业信誉和良好的资金、财务状况；*、付款方式：（*）本工程预付款为**%的合同金额。合同签订时且最晚不得迟于合同签订后**个工作日内，发包人付合同金额**%的工程预付款。（*）工程进度款为完成工程量的**%。根据工程进度按月支付，当月计量，次月付款,进度款的支付前提是承包人已向发包人提出该阶段的全部签证，该签证仅作为支付进度款的前置条件，该签证金额不做为本次进度款支付依据，工程进度款付款金额最终以发包人确认结果为准。当进度款累计支付总额达到合同签订总价的**%（含预付款）时，发包人将暂停进度款的支付，以避免超额支付款项。（*）竣工验收款。发包人承担全部工程经业主确认竣工验收合格、发包人收到业主签发的最终验收合格证书，本合同结算金额经第*方审计完成（如需），发承包双方确认本合同结算金额后**个工作日内支付至竣工实际结算总额的**%。（*）工程质保期全部结束后，质保期内所有问题均已妥善处理且承包人所有的罚款、违约金等均已支付完毕后，**个工作日内支付*%的质保款，质保期限为工程竣工验收满*年。*、平台使用费：中标供应商需按要求支付相应平台使用费(*-**:*元；*-***:***元；***以上:****元)。*、报价请提供相关技术图纸、资料，报价需提供盖章扫描件、*****版。
供应商拟投入项目负责人最低要求：
是否接受联合体投标：
否
备注：
招标人：
****
联系人：
****
联系电话：
***********
联系地址：
北京市海淀区*寿路**号
代理机构：
联系人：
座机：
手机号码：
电子邮箱：
联系地址：
发布媒介：
本次采购公告在****（*****://***.*****.***.**） 上发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致损失的情形，采购人及采购代理机构不予承担责任。
注册说明：
供应商登录电子采购平台门户网站，点击右上角【用户注册】注册用户账号，填写企业基本信息提交审核，审核情况将在**小时内（不含法定节假日）进行反馈。基本信息审核通过的供应商，方可下载采购文件，请合理安排注册时间。
平台使用费：
供应商若中标，须在取得成交通知书前缴纳平台使用费（收费标准及方式详见门户网站－通知公告或帮助中心－常见问题）。
文件下载：
供应商登录电子采购平台门户网站，点击右上角【用户登录】-【供应商系统】，在【公告信息-采购公告】或【我的邀请】中选择项目，点击【进入项目】进入工作台，在【采购文件】环节，点击【下载采购文件】自行下载采购文件电子版，采购方不再提供纸质采购文件。
**办理：
目前非招标项目可不办理ＣＡ。
帮助信息：
如需帮助请登录电子采购平台网站首页【帮助中心】-【操作指南】。
其他信息：
本次采购活动所有信息发布和联络以注册及参与项目时填写的信息为准，供应商应对填写的所有信息的真实性和准确性负责，并自行承担信息有误导致的*切后果。
我要投标
-
文件下载
开始： ****-**-** **:**
结束： ****-**-** **:**
-
投标时间
结束：****-**-** **:**
-
开标时间
开始：****-**-** **:**
时间汇总
展开全文
推荐公告
更多-
揭阳市榕城区供水管网更新改造工程（一期）勘察设计招标公...
招标单位：
详见公告详情
项目金额：
暂未确定
揭阳 2025-05-28 -
中山市第一人民法院关于中山市东区兴文路99号远洋城万象...
招标单位：
最高人民法院
项目金额：
8.06万元
中山 2025-05-28
-
珠海市香洲区人民法院关于珠海市香洲梅华东路188号(华...
招标单位：
最高人民法院
项目金额：
274.69万元
珠海 2025-05-28
-
总行“2025年度第一批生产环境软硬件资源（安全有效性...
招标单位：
广发银行股份有限公司
项目金额：
暂未确定
佛山 2025-05-28
-
总行“数字教育监管批量推广项目开发实施资源服务采购”的...
招标单位：
广发银行股份有限公司
项目金额：
暂未确定
佛山 2025-05-28
