****客运段铁道大厦部分房屋整修工程施工总价承包发包公告

发包编号：*****-****-**

****客运段铁道大厦部分房屋整修工程已由中国铁路****局集团有限公司批准建设。项目业主为中国铁路****局集团有限公司，项目出资比例为***%，发包人为中国铁路****局集团有限公司****客运段。项目已具备发包条件，现对该项目进行发包。

*.*建设地点：****省****市。

*.*项目概况：****铁道大厦*层及以上门窗，电线路改造，内外墙粉刷，卫生间设施设备改造等。

*.*发包范围：****客运段确定的本项目全部工程的施工内容。

*.*工期：计划工期**日历天。

*.*标段划分：本次施工发包共分为*个标段，标段号：******-**。

*.* 基本要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证。

*.*资质要求：本次发包要求竞包人应具备建筑工程施工总承包*级及以上资质。

*.*业绩要求：竞包人应具有****年*月*日以来类似工程施工业绩。

*.*人员要求：竞包人拟派项目经理须具备建筑工程专业*级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。

*.*财务要求：在****年～****年（近*年）中平均营业收入不应小于****元；竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于***元。

*.*社会信誉要求：（*）具有良好的社会信誉，近*年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前*年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（*）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前*年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（*）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。

*.*本次发包不接受联合体竞包。

*.*各竞包人均可就上述标段中的 * （具体数量）个标段竞包。

*.*投标人须为****（*****://**.*****.**/）注册供应商。新用户请先登录****完成企业用户注册并通过初审。凡有意参加竞包者，请于****年*月**日**:**至****年*月**日**:**（北京时间）登录****（*****://**.*****.**/）下载电子发包文件。

*.*发包文件每套售价*元，售后不退。

*.* 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为 **** 年*月*日* 时 ** 分地点为****市**区大学路淮河路交叉口东南角升龙天玺*号院*号楼****室。

*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。

本次发包公告在****（*****://**.*****.**/）上发布。

发 包 人：中国铁路****局集团有限公司****客运段

地 址：****市**区*马路**号

联 系 人：****

电 话：***********

发包代理机构：****

地 址：****市**区大学路淮河路升龙天玺*号院*号楼****室

联 系 人：****、汪工

电 话：***********、***********

电子邮件：**********@***.***

****年*月**日