湘江未来科技港***-***地块及***-***地块建设工程设计施工总承包项目保温*体板工程询比采购公告

本项目湘江未来科技港***-***地块及***-***地块建设工程设计施工总承包项目保温*体板工程已具备采购条件，现邀请供应商参加询比采购活动。

*.*采购项目名称：湘江未来科技港***-***地块及***-***地块建设工程设计施工总承包项目保温*体板工程；

*.*采购人：****；

*.*采购项目资金落实情况：已落实 ；

*.*采购项目概况：项目位于****市湘江新区****山大学科技城，基地位置位于靳西路和靳江路路口西北处，基地距离中南大学铁站口约***米，背靠****山脚下后湖国际艺术区，通达湘江。本次招标范围包含*块研发办公区***-***及***-***地块，总建筑面积为******.**㎡，地上建筑面积为*****.**㎡，地下建筑面积为*****.**㎡。

本工程合同范围包含湘江未来科技港***-***地块及***-***地块建设工程设计施工总承包项目的保温装饰*体板采购、制作、安装工程。包含保温*体板工程施工设计图纸及工程量清单范围内所有的施工内容，承包人承包本工程范围内所含内容及相关报批手续等内容，包工、包料、包机械、包质量，包工期、包安全、包文明施工，包风险、包工程竣工验收、包相关竣工图资料编制等为完成本合同施工的所有工作。 具体内容如下：

包括*体板保温工程采购与安装（具体施工范围界面详图纸）。包含本工程范围内所有施工内容，包工包料、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包风险、包工程竣工验收、包相关竣工图资料编制等为完成本工程施工的所有工作。

本采购项目不含税最高限价为***.**元；

询比采购工程所在项目为 “*般计税项目”，“限价”为不含税价(含增值税外的*切税费。

*.*标段划分：本项目共划分 * 个施工段落，拟由 * 个供应商施工。每个供应商须参与本项目所有施工段落报价，最多允许获取其中*个施工段落成交资格,各施工段落划分情况：/；

*.*成交供应商数量及成交份额：*家。

*.*拟成交供应商放弃中标的，冻结参与采购资格，期限为半年，自收到弃标函之日起计算。如有响应保证金的，没收响应保证金。

*.*采购范围：本工程合同范围包含*块研发办公区***-***及***-***地块的保温装饰*体板采购、制作、安装工程。具体包括但不限于：

（*）墙面、架空层顶棚各保温工程，费用包含完成上述所有施工内容需投入的人工、所有主材、所有辅材、甲供机械除外的所有机械设备的投入、现场安全文明施工措施及施工技术措施投入、质保期内的免费维修、现场管理、相应检测、办理验收、配合编制竣工资料等；

（*）包含保温*体板工程设计图纸及工程量清单范围内所有的施工内容，承包人承包本工程范围内所含内容及相关报批手续等内容，包工、包料、包机械、包质量，包工期、包安全、包文明施工，包风险、包工程竣工验收、包相关竣工图资料编制等为完成本合同施工的所有工作。 具体内容如下：

包括图纸范围内保温装饰*体板的采购、制作、安装工程。

施工期间临电临水均需按表计量，电费按*.**元/度、水费按*元/吨计价（无票）。进场后当天与物业（或者总包）进行对接，自行安装水表电表，预缴水电费。

*.*)承包人负责提供本工程施工所需的人工、材料(甲供材除外)、机械、仪器及工器具等，严格按照合同规定的工期和质量目标完成本工程范围内的全部工作任务，并需充分考虑到园区内在建工程、地质条件、周边的材料供应、治安状况对本工程工期和价格的影响。

*.*)承包人在正式签订《施工合同》后必须办理完政府主管部门规定的所有手续，并支付为完成办理的全部费用。

*.*)承包人应完成节能验收手续，并在土建总包的统*管理下取得竣工验收备案证，若因承包人取得备案证时间逾期，发包人按工期延误扣除违约金。

*.*)承包人必须按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，做好安全、防护设施的维修和完善，负责做好施工区域及文明责任区的文明施工管理，并承担全部费用。承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由承包人承担全部责任并赔偿发包人全部损失。

*.*）施工现场发包人不提供临时办公、生活场地，需承包人自行解决。

*.*）本采购范围内所有工程材料、设备构件、工程实体的检测、检验费用以及所需的所有保险费用、协调费用均包含在本次采购标的价款内，不另调整。

*.*）承包人若需使用总包外架进行施工，需在总包拆除外架前进行安装，外架拆除后需自行配置施工设备进行安装作业。

*.*）需配合建设方进行第*方巡检、集团日常检查工作，做好迎检准备工作及相应问题的整改等。

上述未说明的其他详见附件-《施工图纸》、附件-《采购工程量清单》；

其他说明：乙方除完成主要工作外，还应承担以下辅助工作，费用包含在报价中，甲方不再另行支付：

①、完成上述施工内容的全部工作，包含但不限于本工程施工的各项筹备、人员、材料（进出场、存放、使用管理）以及为此投入的机械设备等（*次或多次进、退场，安拆、场内转移、管理费用）等工作；

②、负责本项目为满足以上施工内容所需的人工、材料（甲供除外）、机械设备（甲供除外）、测量试验检测仪器等相关费用；

③、负责做好施工期间现场临建、施工现场的清理、扬尘污染防护措施、整理维护、维修等，以及施工期间文明施工环境保护、施工完毕后的场地清理、施工措施等工作。

④、乙方负责完成本工程的各项检测及验收工作。确保各项检测合格，提供合格的检测报告，且报价单位需在甲方规定期限内完成本次招标范围内的验收，包含涉及到的节能验收，并及时向甲方提供验收通过成果文件，如报价单位因自身原因导致验收不通过或不符合验收节点要求，需承担由甲方自行组织验收发生的所有费用，另承担合同额*%的费用作为违约金。

（*）.甲方提供材料（甲供主材）：详见合同条款，除合同条款所列明材料之外的其他本分包所需材料均由乙方提供 ；

（*）.甲方提供的机械设备：详见合同条款 “材料、工程设备及施工机械供应及管理”；

（*）.乙方应承诺完成报价全部内容，如中途退场或甩项施工，按剩余工程量价款的*.*倍扣除；

（*）.材料品牌：为保证工程品质，乙方采用的材料须满足国家质量标准、行业规范、设计图纸及业主的要求，报价需填报品牌信息、名称等，甲方有权拒绝对未满足业主要求的材料进行验收确认，所产生的*切损失由乙方承担；

（*）.具体做法按照业主确认的设计图纸、相关技术规范要求；

（*）.其他未尽事宜需满足业主、图纸要求及质量验收规范。

以上范围内的施工内容，已综合考虑各种施工条件，且所产生材料费、人工费、机械费、*次搬运费、机械进出场、临时设施、场地清理、施工用水电、已完工程及设备保护费、总包配合费（如有）、图纸深化设计费(如有)、检验试验费、配合验收及备案的费用、管理费、风险费、利润等达到图纸、招标方的技术要求，所有不可预见费等以及政府规定报价单位应缴纳的各种费用等均综合考虑入报价中。报价单位不能因合同明确约定的可调整因素之外的其他因素要求调整合同价；

对于业主监理组织的各种现场会议及办理变更洽商、竣工结算、竣工验收等事宜，乙方需派专职人员负责及配合甲方，并按要求汇报相关情况及提供相关资料。如乙方不配合，甲方有权进行处罚。乙方未按施工规范的规定施工，甲方有权通知停工、返工、所造成的*切损失由乙方承担。

*.*计划工期： *** 日历天（计划开工日期：****年*月**日，具体以开工令为准）；

*.*建设地点：项目位于****市湘江新区****山大学科技城，北临唐家洲路、南临靳江路、西临石竹塘路、东临潇湘中路及湖大路与靳江路交汇处；

*.*质量要求：按照施工验收规范达到合格标准，确保*次性合格验收通过。

*.*安全目标：*.不发生人身重伤和死亡事故；

*.轻伤率≤*‰；

*.不发生重大机械和交通运输事故；

*.杜绝重大火灾事故；

*.不发生重大环境污染事故和重大坍塌事故；

*.不发生有人员责任的重大设备事故；

*.*供应商应满足如下要求：

*.*.*依法设立：供应商具有市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书；

*.*.*资质要求：建筑装修装饰工程专业承包*级以上或防水防腐保温工程专业承包*级资质，且具有有效的安全生产许可证；

*.*.*财务要求：无

*.*.*业绩要求：无

*.*.*信誉要求：（*）未被依法暂停或取消投标资格，（*）未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，（*）未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，（*）在最近*年内未发生重大工程质量问题，（*）在“国家企业信用信息公示系统”（ ***.****.***.**）未被列入严重违法失信企业名单，（*）未被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********.***.**）或中国执行信息公开网（****://****.*****.***.**/）列入失信被执行人名单，（*）在近*年内供应商及其法定代表人（单位负责人）、拟委任的项目负责人（如有）无行贿犯罪行为，（*）不存在法律法规规定的不得存在的其他情形；

*.*.*承担本项目的项目管理机构主要人员要求：

（*）项目负责人：*人，具备建筑工程专业*级及以上注册建造师执业资格（若提供*级建造师注册证，注意提供使用有效期内的，且经*级建造师本人手写签名同时与电子签名图象笔迹致的*级建造师注册证书。【参考文件—住房和城乡建设部办公厅关于全面实行级建造师电子注册证书的通知(建办市(****)**号)】），具备有效的安全生产考核合格证书（*证），未担任其他在施建设工程项目的项目经理；提供身份证件扫描件、以及劳动合同或社保证明复印件等资料 ；

（*） 技术负责人：具有*年以上主管施工技术经验（需提供证明文件），提供身份证件扫描件、以及劳动合同或社保证明复印件等资料；

（*） 其他管理人员：供应商拟派项目现场的质量管理、施工管理、安全管理人员各*人。

*.*.*其他要求：项目管理机构主要人员不得相互兼职；与采购人存在利害关系且可能影响采购活动公正性的法人或者其他组织不得参与本次采购活动，法定代表人（单位负责人）为同*人或者存在控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本项目同*标段采购活动。

*.*本次采购活动 不接受 联合体。

*.* 凡有意参加询比采购活动者（若为联合体申请，指联合体所有成员），应当在****（以下简称“电子采购平台”，下同）（网址：****:// ***.******.***.**）进行注册登记。

*.* 完成注册登记后，请于 ****年 * 月 ** 日**:**时至****年 * 月**日**:**时止（北京时间、下同），通过互联网使用会员登录“电子采购平台”，在所申请标段缴费并下载询比采购文件。联合体申请的，由联合体牵头人下载询比采购文件（具体操作参见“电子采购平台”—服务专区—注册指南—采购（招标）文件下载指南）。未按规定从“电子采购平台”下载询比采购文件的，采购人 （“电子采购平台”）拒收其响应文件。

*.*询比采购文件每个标段售价 * 元，售后不退。

*.*响应文件递交截止时间： **** 年 * 月 * 日**时 **分。。

*.*供应商应当在响应文件递交截止时间前，通过互联网使用会员登录“电子采购平台”，选择相应标段将电子响应文件上传。逾期未完成上传的电子响应文件，采购人（“电子采购平台”）将予以拒收。

本项目询比采购公告在****（网址：****:// ***.******.***.**） 上发布。

本次采购评审办法采用全报价评分法 。

采 购 人：****

地 址：武汉经济技术开发区东风大道**号

联 系 人：****

电 话：***********

**** 年 * 月 ** 日