麻榨镇农业基地进场道路项目施工合同及履行公示
业主
单位
联系电话：查看
中标
单位
联系电话：查看
代理
单位
联系电话：查看
正文
公示信息
| 招标项目名称 | ****项目施工 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | ****项目 | ||
| 性质 | 正常 | 文件发布人 | **** |
| 公示发布时间 | ****-**-** | ||
合同信息
| 合同名称 | ****项目施工合同 | ||
|---|---|---|---|
| 招标人名称 | ****县公路事务中心 | 招标人统*社会信用代码 | ****************** |
| 中标人名称 | **** | 中标人统*社会信用代码 | ****************** |
| 合同签订人或其委托人全称 | 黄宇翔 | 合同金额 | ********.** |
| 合同单位（甲方） | ****县公路事务中心 | 合同单位 | **** |
| 合同期限 | * | 合同签署时间 | ****-**-** |
| 质量要求 | *.* 质量要求\**.*.* 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规\*范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专\*用合同条款中约定。\***\**.*.* 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包\*人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利*、工程概况\**.工程名称：****项目\**.工程地点：****市****县麻榨镇\**.工程立项批准文号：\**.资金来源：县财政（含债券资金）统筹安排解决\**.工程内容：按招标人提供的施工图和有关资料及说明，麻榨镇\*农业基地进场道路项目的施工及保修（具体施工内容以招标人提供的\*设计图纸和工程量清单为准）。\**.工程承包范围：项目路线起于麻榨镇水湾大桥（桩号 **+***），\*终于省道 **** 线与麻榨路（即 ****）平交口，全长 *.*** 公里。\*分为公路改造段与市政化改造段，公路改造段长约 **** 米，路基宽\*** 米，双向 * 车道，在拟建 **** 水泥路面基础上加铺沥青面层；\*市政化改造段长约 **** 米，拟在已建成公路上*侧加宽 *.** 米，\*改造后路基宽 ** 米，双向*车道，城市支路标准，设计速度 ****/*，\*沥青混凝土路面。建设主要工程范围包括：道路工程、交通工程、排\*水工程、给水工程、桥涵工程、照明工程、电气工程、通信工程、绿\*化工程。（具体施工内容以招标人提供的施工图及工程量清单为准）。\*润。\**.*.* 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人\*有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承\*包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 | ||
| 合同主要内容 | *、工程概况\**.工程名称：****项目\**.工程地点：****市****县麻榨镇\**.工程立项批准文号：\**.资金来源：县财政（含债券资金）统筹安排解决\**.工程内容：按招标人提供的施工图和有关资料及说明，麻榨镇\*农业基地进场道路项目的施工及保修（具体施工内容以招标人提供的\*设计图纸和工程量清单为准）。\**.工程承包范围：项目路线起于麻榨镇水湾大桥（桩号 **+***），\*终于省道 **** 线与麻榨路（即 ****）平交口，全长 *.*** 公里。\*分为公路改造段与市政化改造段，公路改造段长约 **** 米，路基宽\*** 米，双向 * 车道，在拟建 **** 水泥路面基础上加铺沥青面层；\*市政化改造段长约 **** 米，拟在已建成公路上*侧加宽 *.** 米，\*改造后路基宽 ** 米，双向*车道，城市支路标准，设计速度 ****/*，\*沥青混凝土路面。建设主要工程范围包括：道路工程、交通工程、排\*水工程、给水工程、桥涵工程、照明工程、电气工程、通信工程、绿\*化工程。（具体施工内容以招标人提供的施工图及工程量清单为准）。 | ||
| 其他内容 | |||
相关附件
项目合同及履行公示内容【门户前台展示，供用户下载】
盖章版合同-副本.***
展开全文
推荐公告
更多-
惠州市麦地路24号世纪名都16层B01号房地产【不包括...
招标单位：
惠州市惠城区人民法院
项目金额：
20.00万元
惠州 2025-06-06 -
[JG2025-2508]广州市海珠区东风村城中村改造...
招标单位：
广州新中轴海珠片区城市更新有限公司
项目金额：
371.78万元
广州 2025-06-06
-
韶关市浈江区启明路鸿发楼A座906房
招标单位：
最高人民法院
项目金额：
14.00万元
韶关 2025-06-06
-
广东台山农村商业银行股份有限公司关于转让台山市**米业...
招标单位：
广东台山农村商业银行股份有限公司
项目金额：
暂未确定
江门 2025-06-06
-
中山市坦洲镇德溪东路13号长信时代豪园8幢2902房
招标单位：
最高人民法院
项目金额：
70.60万元
中山 2025-06-06
